Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Трансформаторные подстанции комплектные (КТП) II габарита (мощностью от 100 кВА до 1000 кВА включительно, напряжением до 35 кВ включительно) КТП 630кВА тупикового исполнения

20.04.2011

Заказчик:Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский Магнезит"
Начальная цена контракта: Не указана
Количество и единицы измерения: 1 шт.
Условия оплаты: предоплата 30%, по факту отгрузки 60%, при получении 10%.
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: Красноярский край, г. Лесосибирск, речной порт Лесосибирск.
10.06.2011
Источник финансирования: Собственные средства
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 26.04.2011 18:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 53746" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документы, прилагаемые к заявке: Копия учередительных документов, выписки из государственного реестра, лицензии на виды работ, сертификаты на продукцию.
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств

Файлы тендера: 19050.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Сибирский федеральный округ • Красноярский край