Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Сыпучие материалы и утеплители

07.02.2011

Заказчик:Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"
Начальная цена контракта: 2 200 000,00 руб.
Количество и единицы измерения: 1 лот
Условия оплаты: В цену товаров должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС) и других обязательных платежей.
С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор. Оплата Товара будет производиться путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 10-ти рабочих дней после получения ТМЦ.
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика за счет средств Поставщика. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих товар лиц на территории ЗАТО возлагаются на Поставщика. Склад «РФЯЦ ВНИИЭФ» расположен по адресу г. Саров ул. Южное шоссе.
Источник финансирования: Собственные средства
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 08.02.2011 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 47047" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документы, прилагаемые к заявке: 12.1. Спецификацию на поставку товара (оформленную в соответствии с Приложением № 1 к котировочной заявке).
12.2. Анкету участника запроса ценовых котировок (оформленную в соответствии с Приложением № 2 к котировочной заявке).
12.3. Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме.
12.4. Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
12.5. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.
12.6. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
12.7. Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия (Приказ и /или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом).
12.8. Доверенность (в случае, если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности).
12.9. Копию документа об одобрении сделки (в случае, если сделка является крупной).
Копию Документа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения).
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: -быть правомочным заключать договора;
-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключаемого договора;
-обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством РФ на товары, являющиеся предметом, заключаемого договора;
-не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанными по решению арбитражного суда банкротом;
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
- Поставщик должен иметь срок работы на данном сегменте рынка не менее 5 лет;
- Поставка осуществляется силами поставщика до склада ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ;
- Стоимость товара должна включать в себя все предусмотренные законодательством обязательные налоговые платежи, и стоимость услуг.

Файлы тендера: 16657.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Приволжский федеральный округ • Нижегородская обл.