Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Разработка проекта замены лифтового оборудования здания

26.01.2011

Заказчик:ОАО «РусГидро»
Разработка проекта замены лифтового оборудования здания
ОАО «РусГидро», являющееся одновременно Заказчиком и Организатором открытого запроса предложений, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Участники) к участию в открытом запросе предложений без предварительного отбора на право заключения Договора по теме: «Разработка проекта замены лифтового оборудования здания служебного корпуса ГЭС (рабочий проект с утверждаемой частью)» (программа 2011 года) для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по: Разработке проекта замены лифтового оборудования здания служебного корпуса ГЭС (рабочий проект с утверждаемой частью), далее Работы.

2. Сроки выполнения Работ определены в Календарном плане Работ (Приложении № 1 к Договору).

3. Стоимость Работ, проводимых в рамках Договора, определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору).

4. Технические и другие требования к Работе, указанной в пункте 1.1 Договора, отражены в техническом задании (Приложение № 3 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

5. Оплата проектных Работ, проведенных Исполнителем, производится после принятия Заказчиком Работ, оформления Актов сдачи-приемки Работ (п. 4 настоящего Договора) и передачи комплекта исполнительской документации.

6. Оплата в соответствии с Договором осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 10 % от стоимости первого этапа Работ выплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора и получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем;

- авансовые платежи в размере 10 % от стоимости каждого последующего этапа Работ выплачиваются не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала выполнения этапа Работ на основании счета, выставленного Исполнителем;

- авансовые платежи, перечисленные в соответствии с подпунктами 4.2.1, 4.2.2 настоящего Договора, засчитываются в счет оплаты стоимости соответствующих этапов Работ;

- платежи в размере 80 % от стоимости каждого этапа Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан Акт о приемке соответствующего этапа Работ на основании счетов-фактур, выставленных Исполнителем;

- платеж в размере 10 % от Цены Договора выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнителем были в полном объеме выполнены обязательства по выполнению Работ по Договору и подписан документ, указанный в п. 4.9 Договора;

7. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, если иное не предусмотрено условиями Договора. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8. По соглашению Сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

9. Уступка прав, принадлежащих Исполнителю на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

10. По завершении Работ Стороны составляют двухсторонний Акт сдачи/приемки Работ в двух экземплярах.

11. Работы по Договору считаются выполненными с момента утверждения разработанного проекта техническим советом Заказчика и подписанием Акта сдачи-приемки Работ.

12. В случае просрочки Исполнителем обязательств по выполнению этапа Работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2% от цены того этапа Работ, в отношении которого допущена просрочка, за каждый день просрочки. Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Исполнителя уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).

13. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% несвоевременно оплаченной суммы.

14. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами установленных им обязательств.

15. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.

16. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе связанных с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

17. Ответственность Заказчика за причиненные Исполнителю убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.

18. Участником открытого запроса предложений может быть любой Исполнитель. Претендовать на победу в данном открытом запросе предложений может Участник, отвечающий следующим требованиям:

- обладать гражданской правоспособностью для заключения договора, опытом выполнения подобного вида работ, всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, квалификацией, необходимыми разрешениями, лицензиями.

- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации и на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

19. Подробное описание закупаемой продукции, условий Договора, требований к участникам, а также порядка проведения Запроса предложений содержится в Закупочной документации, которая предоставляется любому подрядчику через Торговую площадку Системы B2B‑energo.

20. Для участия в открытом запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в закупочной документации.

21. Предложения представляются в соответствии с требованиями Закупочной документации до 15:00 (время московское) 26 января 2011 года через электронную Информационно-аналитическую и торговую систему «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (Интернет-сайт www.b2b-energo.ru). Предложения на бумажном носителе (1 оригинал и 2 копии) должны быть поданы не позднее, чем в течение трех суток с момента размещения последнего предложения Участника в Системе В2В-Энерго, по адресу: Филиал ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе 2, третий этаж, комната Отдела закупок.

22. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

23. В случае ограничения лимита эксплуатационных расходов Заказчика, по инициативе Заказчика могут быть уменьшены объемы работ по договору с соответствующим пропорциональным уменьшением общей стоимости работ.

24. В случае ограниченности бюджета Заказчика и высокой стоимости предложений, представленных Участниками, Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений.

25. Организатор имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любое время до момента подведения итогов запроса предложений не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами. Организатор должен уведомить в письменном виде об отказе от проведения запроса предложений всех Участников.

26. Предполагается, что, договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается в течение 20 дней с момента подписания протокола о победителе. Организатор открытого запроса предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок.

27. Настоящий запрос предложений представляет собой приглашение делать оферты, не является извещением о проведении конкурса и не накладывает на организатора соответствующих обязательств, в том числе по принятию какого либо из поступивших предложений.

28. Победителем открытого запроса предложений будет признан Участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с закупочной документацией. Остальные и более подробные условия открытого запроса предложений содержатся в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Уведомлению.

29. Вопросы об участии в открытом запросе предложений можно задавать через Торговую площадку B2B‑energo и в письменном виде на бумажном носителе секретарю закупочной комиссии Королеву Вячеславу Николаевичу, телефон/факс: (84862) 79-6-09/79-6-08, 8 927 7747665

E-mail: KorolevVN@zhiges.rushydro.ru.

Файлы тендера:

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Центральный федеральный округ • Москва