Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Кондиционеры промышленные Кондиционеры автономные

21.10.2010

Заказчик:Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Смоленская атомная станция"
Начальная цена контракта: 1 480 000,00 руб.
Количество и единицы измерения: 1 лот
Условия оплаты: В течение 30 календарных дней по факту поставки продукции в полном объеме на склад Покупателя
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: Смоленская область, Десногорск, Франко-склад Покупателя, декабрь 2010 г.
Источник финансирования: Собственные средства
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 28.10.2010 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 40001" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документы, прилагаемые к заявке: В соответствии с перечнем указанным в п.12 Информационной карты
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
7) не являться организацией сведения о которой занесены в федеральный реестр недобросовестных поставщиков и/или реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Файлы тендера: 11467.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Центральный федеральный округ • Смоленская обл.