Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Приборы контрольно-измерительные прочие Поставка электродов

08.09.2010

Заказчик:Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»
Начальная цена контракта: 218 291,28 руб.
Количество и единицы измерения: 1 лот
Условия оплаты: Оплата в течение 30 дней с момента приемки товара покупателем на своем складе на основании выставленного счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: Место доставки:
Для вагонов и 20 тонных контейнеров: ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)
Для контейнеров менее 20 тонн: ст. Красноярск Код 890004, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021 (ОКПО-07622986)
Автомобильным транспортом: Красноярский Край, г. Железногорск, ул. Ленина 76, ТСЦ «ГХК»
Срок поставки:
90 дней после двухстороннего подписания договора
Источник финансирования: Собственные средства
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 15.09.2010 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 37402" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документы, прилагаемые к заявке: - Анкета участника процедуры закупки;
В случае если заявка на участие в запросе котировок подписывается не руководителем:
- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника процедуры закупки.
- другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки.
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: 1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
2. Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям, установленным Заказчиком:
1) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Файлы тендера: 9944.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Сибирский федеральный округ • Красноярский край