Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Материалы и изделия отделочные Утеплитель "Базалит - 75", ТУ 5769-016-00287220-2005

30.08.2010

Заказчик:Открытое Акционерное Общество "Дальневосточный Завод"Звезда"
Начальная цена контракта: 156 837,12 руб.
Количество и единицы измерения: 47 куб. м
Условия оплаты: Оплата в течение 3 дней с момента поставки.
Стоимость доставки входит в цену договора.
Цена договора включает все налоги и сборы.
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: Место поставки: Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1.
Срок поставки: 14 дней с даты рассмотрения котировочных заявок.
Способы поставки:
Багаж: ст. Владивосток, багажное отделение ДВЖД 980003.
Контейнер 20-ти, 40-ка футовый: ст. Первая Речка ДВЖД код 981307, код завода - 3045.
Контейнер 3-х, 5-ти тонный: ст. Артём Приморский, 1 ДВЖД 982403.
Источник финансирования: Собственные средства
Дата рассмотрения котировочных заявок: Не позднее 01.09.2010 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 36711" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документы, прилагаемые к заявке: Котировочная заявка.
Сертификаты.
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам: 1) Соответствие участников запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
2) Непроведение ликвидации участника запроса котировок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) Отсутствие в отношении участника запроса котировок подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных. обязательств.

Файлы тендера: 9517.rar

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Дальневосточный федеральный округ • Приморский край