Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Выполнение работ по замене оконных блоков здания

04.05.2010

Заказчик:Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска
Максимальная цена контракта: 310372,10 (триста десять тысяч триста семьдесят два рубля 10 копеек) рублей
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 11

ДЛЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Участники размещения заказов должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства.

1.Наименование выполнение работ по замене оконных блоков здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 33/2.

2.Муниципальный заказчик: комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска.

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, г.Заринск, пр. Строителей, 31.

Почтовый адрес: 659100, Алтайский край, г.Заринск, пр.Строителей, 31.

Адрес электронной почты: arman@ab.ru

Официальный сайт: //x25.altai.ru/~zarinsk/

Номер контактного телефона: (38595) 4-13-71

Ответственный исполнитель: Богданова Ирина Юрьевна

3.Указание о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: да

4.Источник финансирования: бюджет города Заринска

5.Место выполнения работ: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 33/2.

Наименование, объем выполняемых работ: выполнение работ по замене оконных блоков здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 33/2.

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Прим.

Демонтаж деревянного оконного блока

шт/м2

14/ 68,04

13шт.-21*24, 1шт.-21*12

Демонтаж балконного дверного блока

шт./м2

1/3,24

27*12

Установка оконного блока из 5-камерного ПВХ-профиля с поворотно/ откидной фрамугой, с 2-камерным стеклопакетом, отделкой наружным уголком

м2/шт.

68,04/ 14

Установка балконного дверного блока из 5-камерного ПВХ-профиля, с 2-камерным стеклопакетом

м2/шт.

3,24/1

Установка пластиковой подоконника

м.п.

33,7

Установка оконного слива из полимер/крашенного листа

М2

6,74

Облицовка откосов пластиковой панелью с утеплением минеральной ватой

М2/м3

19/1

6.Сроки выполнения работ: 45 дней с момента подписания муниципального контракта.

7.Условия и сроки оплаты выполняемых работ: Оплата производится Заказчиком в пределах бюджетных ассигнований Заказчика на 2010 год за счет средств местного бюджета. Расчет за выполненные работы производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта выполненных работ формы КС-2, с указанием видов и фактически выполненных объемов работ, в течение 15 банковских дней после предъявления счетов-фактур перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Авансирование не предусмотрено.

8.Максимальная цена контракта: 310372,10 (триста десять тысяч триста семьдесят два рубля 10 копеек) рублей.

9.В цену работ должны быть включены все расходы, связанные с выполнением всего комплекса работ, с учетом НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее, чем через семь дней и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

11.Место и порядок подачи котировочных заявок: Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 31, кабинет 208, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).

Дата начала подачи котировочных заявок: 22.04.2010 года.

Дата окончания подачи заявок: 30.04.2010 года в 15 часов 00 минут.

12.Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 04.05.2010 года в 14 часов 00 минут. По адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 31, кабинет 205.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо: Богданова Ирина Юрьевна, тел. — (38595) 41371

13.Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочная заявка может быть подана заказчику в форме электронного документа, представленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

В случае подачи котировочной заявки в письменной форме, она должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. Котировочная заявка должна быть составлена в соответствии с формой (Приложение № 1).

Заместитель главы администрации города,

председатель комитета по экономике и

управлению муниципальным имуществом И.Ю. Богданова

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Исх. № _______________

2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Изучив извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене оконных блоков здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 33/2, мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН), согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и готовы выполнить работы в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ; срок выполнения работ:

2. Цена* муниципального контракта {общая сумма в рублях в цифрах и прописью).

*Цена на выполняемые работы включает: стоимость выполнения всего комплекса работ с учетом НДС, иных налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы подтверждаем соответствие нашей организации требованиям ч.1 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», а именно:

1.Мы подтверждаем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридический лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нашей организации не превышает двадцать пять процентов, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2.Мы подтверждаем, что средняя численность работников за предшествующий календарный год в нашей организации не превышает сто человек включительно.

3.Мы подтверждаем, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства Постановлением от 22.07.2008 г. № 556.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ______________________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо: Ф.И.О._________________________;

Номер контактного телефона______________________;

Адрес электронной почты________________________.

Должность руководителя_______________________ (подпись)/для юридического лица

М.П.

Ф.И.О. Физического лица_________________________ (подпись)/для физического лица

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

г. Заринск « » 2010г.

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска в лице заместителя главы администрации города, председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Богдановой Ирины Юрьевны «Заказчик», действующей на основании Положения о комитете, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________ №____, заключили настоящий контракт на нижеследующих условиях:

1.Предмет Контракта

1.1.Исполнитель обязуется осуществить по заданию Заказчика работы по замене оконных блоков здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 33/2 в соответствии с требованиями, указанными в настоящем контракте, своими силами и средствами, сдать выполненные работы, а Заказчик обязуется своевременно принять результат работы и оплатить его.

1.2.Исполнитель осуществляет работы по замене оконных блоков здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 «Золотой ключик», расположенного по адресу: Алтайский край, город Заринск, проспект Строителей, 33/2 в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся приложением к настоящему контракту.

2.Стоимость предмета Контракта

2.1.Стоимость подлежащих выполнению по настоящему контракту работ определяется протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________№____ составляет __________ рублей.

3.Порядок и условия платежей и расчетов

3.1.Оплата производится Заказчиком в пределах бюджетных ассигнований Заказчика на 2010 год за счет средств местного бюджета.

3.2.Предоплата не установлена. Расчет за выполненные работы производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта выполненных работ формы КС-2, с указанием видов и фактически выполненных объемов работ, в течение 15 банковских дней после предъявления счетов-фактур перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3.Промежуточные платежи производятся за фактически выполненные работы после подписания актов формы КС-2, КС3, оформленные в установленном порядке.

3.4.Заказчик в праве задержать промежуточные платежи Исполнителю выполненных работ в случаях:

- не устранение указанных ранее дефектов в работе;

- не предоставление до 25 числа актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
4.Сроки выполнения работ

4.1.Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего контракта, должны быть исполнены и сданы Заказчику в течение 45 дней с момента подписания настоящего контракта.

5.Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии со сроками выполнения работ.

5.2.Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1 контракта, Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

5.3.Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.2 контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

5.4.Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.5.В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.6.В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 5.3 контракта.

5.7.Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

5.8.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене

6.Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1.Принять выполненные работы в установленные настоящим контрактом сроки.

6.1.2.Произвести оплату выполненных и принятых работ.

6.1.3.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1.Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.2.2.Отказаться от исполнения настоящего контракта, досрочно расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков в случаях, если другая сторона не соблюдает условия данного контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Исполнитель обязуется:

6.3.1.Исполнять контракт наиболее экономичным для Заказчика способом.

6.3.2.Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями настоящего контракта, действующими СНиП «Правила производства и приемки работ» и другими нормативными актами.

6.3.3.Обеспечить чистоту при производстве работ на объектах и прилегающей территории.

6.3.4.Обеспечить безопасность при производстве работ.

6.3.5.Возмещать ущерб, возникающий в связи с нарушением правил и норм производства работ.

6.3.6.Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

6.4. Исполнитель вправе:

6.4.1.Получить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.4.2.Отказаться от исполнения настоящего контракта, досрочно расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков в случаях, если другая сторона не соблюдает условия данного контракта.

7.Гарантии

7.1.Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, в сроки, и по цене, определенные условиями настоящего контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

7.2.Гарантийный срок сданных в эксплуатацию объектов устанавливается 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Исполнителя, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, без увеличения стоимости работ. В случае выявления дефектов в выполненных работах в период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные сроки.

7.4.Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями сторон контракта.

7.5.Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недоделок, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

7.6.При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организуют квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

8.Ответственность сторон

8.1.Нарушение сроков и некачественное выполнение работ может служить обоснованием к расторжению контракта и возмещению возможных издержек в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

8.2.Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

8.3.В случае нарушения Исполнителем срока окончания работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательств, от цены контракта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока выполнения работ.

8.4.Стороны освобождаются от ответственности за всякие неблагоприятные последствия, возникающие от их действий (бездействий), только при наличии форс-мажорных обстоятельств и при условии немедленного уведомления других сторон о наступлении таких обстоятельств.

9. Заключительное положение

9.1.Настоящий контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2.Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Исполнителя в следующих случаях:

- нарушения Исполнителем условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ;

- при наличии более двух письменных предписаний на низкое качество работ и срыва графика производства работ.

9.3. Исполнитель вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

- при утрате Заказчиком, возможности дальнейшего финансирования работ, предусмотренных настоящим контрактом;

- по другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4 Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положению настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Контракт расторгается в установленном законом порядке.

9.5.Технический контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения осуществляется представителем Заказчика.

9.6.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами.

9.7.Контракт действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

9.8.По всем вопросам, неурегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами.

9.9.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремится решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.10.В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края.

9.11.Стороны обязуются давать письменные ответы на все письменные замечания, предложения, претензии других сторон не позднее 7-ми дней со дня их поступления.

9.12.Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

1: Проектно-сметная документация.

10.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик Исполнитель

Комитет по экономике и управлению

муниципальным имуществом

администрации города Заринска

659100, Алтайский край, г.Заринск,

пр-т Строителей,31

БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ

ПО АЛТАЙСКОМУ КР.

Р/с: 40204810700000006600

Л/с: 03173027780 БИК 040173001

ОГРН 1022200707957

ИНН 2205003292 КПП 220501001

_____________________ /И.Ю.Богданова/ _________________ /_____________/

МП МП

Заместитель главы администрации города,

председатель комитета по экономике и

управлению муниципальным имуществом И.Ю. Богданова

Файлы тендера:

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Сибирский федеральный округ • Алтайский край