Строительные тендеры

ТЕНДЕРЫ STROYPORTAL.SU

Предмет тендера

Дата завершения

Ремонт кровли

16.03.2010

Заказчик:Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно - досуговый комплекс
Стоимость 426 748,00 руб.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

003GOK02ZK01

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно - досуговый комплекс».
Адрес: 624440, г. Краснотурьинск Свердловской области, ул. К-Маркса, 22 а, тел. (34384) 6-22-46 (34384) 6-22-46 .
Сведения о Комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд городского округа Краснотурьинск: 624440 г. Краснотурьинск Свердловской области, ул. Молодежная, 1, тел./факс (34384) 6-37-61 (34384) 6-37-61 , 6-33-22, электронная почта: krasnt@mail.ru; официальный сайт: http://adm.krasnoturinsk.ru.
Источник финансирования: местный бюджет.
Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть оформлена в письменном виде по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Извещению, и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также печатью (для юридических лиц). Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером. Заказчик не имеет возможности принимать заявки в электронном виде в связи с отсутствием возможности принимать электронные документы с электронной цифровой подписью.
Проект муниципального контракта: приложение №2.
Предмет муниципального контракта: Ремонт кровли Дворца культуры городского округа Краснотурьинск.
Техническое задание:
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество
1. Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами 100 м2 покрытий 0,131
2. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,072
3. Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 3,221
4. Изоспан 28,45/1, 18/3,08*1,02=7,98 М2 354,3
5. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 1 м3 изоляции 30,9
6. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125, толщина 100 мм м3 31,52
7. Устройство гидроизоляции прокладочной второй слой 100 м2 изолируемой поверхности 3,09
8. Изоспан 28,45/1,18/3,08*1,02=7,98 М2 339,9
9 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 потолков 3,09
10 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 покрытия 0,536
11 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам 100 м 0,195
12 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания: до 25 м 100 м2 покрытия 0,536
13 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,2948
14 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т 0,0034
15 Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным или цементным раствором по камню и бетону: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,203
16 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных 1 м3 изоляции 1,22
17 Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм М3 1,183
18 Облицовка стен плитами цементно-стружечными: по деревянной обшивке 100 м2. облицовки 0,203
19 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм М2 20,58
20 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной стоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности 0,1
21 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя. 100 м2 отремонтированной поверхности 0,1

Обязательные условия:
Участник размещения заказа декларирует в заявке на участие в аукционе соответствие требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
а) о доле участия иных юридических лиц и граждан в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого предпринимательства, которая не должна превышать двадцати пяти процентов;
б) о средней численности работников за предшествующий календарный год, которая не должна превышать ста человек включительно;
в) о предельном размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для категорий малого предпринимательства, установленный в размере 400 млн. рублей.
Место выполнения работ:
Городской Дворец культуры, город Краснотурьинск Свердловской области, ул. К.Маркса, 22а.
Сроки выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание работ: не позднее 20 июня 2010 года.
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ (услуг): Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат на материалы, транспортировку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, в случае их наличия.
Максимальная цена контракта: 426 748,00 рублей.
Место подачи котировочных заявок: 624440 г. Краснотурьинск Свердловской области, ул. Молодежная, 1, каб., 313.
Срок подачи котировочных заявок (время и дата окончания срока подачи заявок): 17 часов 15 минут местного времени 16 марта 2010 года.
Сроки и условия оплаты товара: Оплата по безналичному расчету, предоплата в размере 30% от стоимости контракта, 70% после подписания акта выполненных работ, не позднее 30 сентября 2010 года.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Дополнительное требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Приложение 1
На бланке участника

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

003GOK02ZK01

Дата: __________ 2010 г.
От кого: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН.
Изучив направленный Муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно - досуговый комплекс» запрос для проведения работ путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонт кровли Дворца культуры городского округа Краснотурьинск.
Мы подтверждаем, что относимся к субъекту малого предпринимательства и декларируем, что:
а) доля участия иных юридических лиц и граждан в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого предпринимательства, которая не должна превышать двадцати пяти процентов;
б) средняя численность работников за предшествующий календарный год, которая не должна превышать ста человек включительно;
в) размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для категорий малого предпринимательства, составлял в размере не более 400 млн. рублей.
Место выполнение работ: Городской Дворец культуры, город Краснотурьинск Свердловской области, ул. К.Маркса, 22а.
При заполнении таблицы участники размещения заказа руководствуются извещением о проведении запросам котировок:
№ п/п
Наименование работ Ед. изм. Количество

Цена работ (услуг): ______________________ руб., включающая все затраты на материалы, транспортировку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Мы обязуемся в случае принятия нашей цены выполнить работы в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.
Мы гарантируем качество выполнения работ.

____________________________ __________________________
Должность Подпись, печать

Приложение № 2

Муниципальный контракт № _____

г. Краснотурьинск от «___» ____________ 200__г.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, на основании протокола комиссии по итогам котировки №_______________ от «___» ______________ 2010 г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с условиями котировочной документации и оферты (котировочной заявки) Подрядчика – победителя запроса котировок.
1.2. Настоящим контрактом Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и на условиях настоящего контракта выполнить ремонт кровли Городского дворца культуры городского округа Краснотурьинск (далее именуемые «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего муниципального контракта.
1.3. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта не позднее 20 июня 2010 года.
1.4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами, согласно котировочной документации и условиям настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, составляет _________(_______________) рублей ______ копеек.
2.2. Цена по контракту остается неизменной на все время действия настоящего Контракта.
2.3. Условия оплаты: оплата по безналичному расчету, предоплата в размере 30% от стоимости контракта, 70% после подписания акта выполненных работ, не позднее 30 сентября 2010 года.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень работ определен в техническом задании.
3.2. При завершении работ по контракту, Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, а Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ производит подписание Акта или направляет мотивированный отказ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Подрядчик составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Устранение ошибок осуществляется за счет Подрядчика.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик приступает к работе только при оформлении контракта, получении исходных данных для выполнения работ.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
4.4. В случае применения материалов ненадлежащего качества Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные этими действиями и оплачивает штраф в размере 10% от стоимости этих материалов (оборудования) с заменой материалов и оборудования на должное.
4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением контракта, в объеме стоимости этого материала, оборудования или имущества.
4.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
4.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в настоящем разделе, регулируется гл. 25 ГК РФ.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
5.2. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

6. Приложения

6.1. Техническое задание (Приложение №1).

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, действительны при оформлении их в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.
7.4. Контракт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из сторон.
7.5. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об изменении адреса и других реквизитов, а также других обстоятельствах, имеющих значение для выполнения условий настоящего контракта.

8. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:

Адрес:
Адрес:

Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:

/________________________/
«___» _________________ 200__г. /________________________/
«___» ________________ 200__г.

Приложение №1
к муниципальному контракту
№______________ от ________ 200___г.

Техническое задание

на ремонт кровли Дворца культуры городского округа Краснотурьинск.

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество
1. Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами 100 м2 покрытий 0,131
2. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,072
3. Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 3,221
4. Изоспан 28,45/1, 18/3,08*1,02=7,98 М2 354,3
5. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 1 м3 изоляции 30,9
6. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-125, толщина 100 мм м3 31,52
7. Устройство гидроизоляции прокладочной второй слой 100 м2 изолируемой поверхности 3,09
8. Изоспан 28,45/1,18/3,08*1,02=7,98 М2 339,9
9 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 потолков 3,09
10 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 покрытия 0,536
11 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам 100 м 0,195
12 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания: до 25 м 100 м2 покрытия 0,536
13 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,2948
14 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т 0,0034
15 Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным или цементным раствором по камню и бетону: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,203
16 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных 1 м3 изоляции 1,22
17 Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 60 мм М3 1,183
18 Облицовка стен плитами цементно-стружечными: по деревянной обшивке 100 м2. облицовки 0,203
19 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм М2 20,58
20 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной стоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности 0,1
21 Ремонт штукатурки 100 м2 0,358

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

__________________________ _________________________
м.п. м.п.

Комплект документов находится в приложенном файле.

Файлы тендера: 2020.doc

Информация о компании:

Название:
Регион:	Россия • Уральский федеральный округ • Свердловская обл.